工程合同

【实用】工程合同模板5篇

在当今不断发展的世界，合同起到的作用越来越大，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编收集整理的工程合同5篇，欢迎阅读与收藏。

甲方（卖方）：

住址：

身份证号：

联系电话：

乙方（买方）：

住址：

身份证号：

联系电话：

经X等友好协商，甲乙双方就甲方所有的（转让给乙方一事达成一致协议如下：

一、（概况

品牌：型号：

机号：

二、转让价格：B 元。

三、甲方承诺

甲方承诺对上述转让的（享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述（。如因第三人向乙方主张（的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

四、问题说明

（现状已由双方确认。因该（系二手旧机，甲方对于的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。

五、乙方应在年____月____日前一次性或分期（明细）将货款付至如下账户：

付款迟延的，乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金，迟延超过天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

六、因履行本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。

七、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。

甲方：

乙方：________年____月____日

________年____月____日

为了明确发包方与承包方的责任，分工协作，互相配合，共同完成施工任务。根据中华人民共和国合同法，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，签订本合同。

发包方(以下简称甲方)：____________________

承包方(以下简称乙方)：____________________

第一条：工程名称：________________________

第二条：工程地点：________________________

第三条：承包方式：________________________

第四条：工程内容：________________________

第五条：工程造价：________________________

第六条：合同日期：本工程自____年___月___日至____年___月___日止，完成全部工程，共计___日历天。

第七条：付款办法：依照施工进度付款

1、工程完工后支付至总造价的80% 即_____元。

2、经甲方验收合格并办理完结算手续后(公司内部流程)支付至总造价的95% 即_____元

3、5%两年质保后无息返还即____元。

第八条：工程质量与交工验收：

1、按照>进行验收，乙方必需达到合格标准。

2、乙方必需按照室内装饰标准与操作规程进行施工。

3、每道工序完工后，由乙方提供验收报告，甲方组织质检人员，按照国家颁发的相关规范进行验收。发现问题，及时整改。

第九条：乙方工作与责任：

1、听从甲方指导

2、乙方不能不通过甲方批准以任何形式把工程转包给他人

3、遵守甲方在施工现场颁布的规章制度与作息时间及奖罚措施。

4、所需材料必需在五天前用书面形式报给甲方，由甲方购买，否则造成停工由乙方负责。

5、做好材料的搬运和现场清洁工作，承包费已包括搬运费和现场清洁费，如乙方拒绝搬运材料和清洁现场，甲方有权请搬运工和清洁工进行乙方应该干的工作，所花费用，从乙方承包费中扣除。

6、及时向甲方提供隐蔽工程验收通知，竣工验收通知。

7、严格按设计图纸进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合规定，负责无偿修理或返工，其工料费由乙方负担，未能按时交工或由于修理返工造成逾期者，按违约责任处理。

8、进出工地车费，由乙方自行负担。

9、工具由乙方负责，具体界定为：用在装饰体上的材料由甲方负担，没有用在装饰体上的低值易耗品，由乙方负担，比如：砂布、钻头、砂轮片、刀片、电焊条等。

10、发现不合格的材料，不准使用，一旦用在装饰体上，造成质量问题，工料费由乙方负担。

11、乙方工地负责人必须在工地现场，不经甲方允许不准离开施工现场，擅自离开者，每天扣乙方承包费 元。

12、工人偷盗材料，按进价的5倍处罚，数额较大交公安机关处理。

13、甲方给乙方的承包费里面，包含人身安全保险费，乙方必须给自己的工作购买额人身安全保险。

第十条：甲方工作与责任：

1、指导乙方工作。

2、给乙方讲解设计方案，工程程序。

3、对工程进度、工程质量进行监督检查，组织签收隐蔽工程，解决应由甲方解决的问题。

4、协助乙方办理在施工现场抽需要的手续。

5、开工前，接通施工现场的水源、电源。提供施工工人的住宿场所。

6、工程中途由于甲方要求，改变乙方已做好的工程项目，而造成的返工，工料费用收由甲方负担。

第十一条：违约责任：

1、乙方没有按时交工，甲方根据建设单位对甲方的处罚数量，以同等数量处罚乙方。同时由乙方承担甲方在此期间管理费用。

2、乙方没有达工程质量标准，甲方根据建设单位对乙方的处罚数量，以同等数量处罚乙方。

3、乙方浪费材料，甲方按购买价加运费和材料人员工资，扣除乙方承包费。

4、甲方按时、按进度支付工程承包费。(工程款)

第十二条：

1、本合同所承包的工程由乙方 负责施工。并由 负责工程价款的预收，中间结算及工程决算。

2、施工中非正常停电和遇到人力不可抗力拒的自然灾害，工期顺延。

第十三条：合同期限

本合同双方签字之日起执行，到工程竣工结算，支付工程款完毕，双方结算一切手续后失效。

第十四：合同份数：本合同壹式两份，甲方一份，乙方一份。

发包单位：(甲方)__________ 承包单位(乙方)：_________

法人：____________________ 法人：___________________

负责人：__________________ 负责人：_________________

电话：___ ……此处隐藏2449个字……法律风险也是如此伴随着企业存续的每个阶段。

然而，我们在向企业提供诉讼、仲裁法律服务时，深深地感受到绝大多数企业很少在防范法律风险上下功夫，通常将律师、法律顾问当成消防员（代理打官司），要求他们完成“灭火”工作；而对于企业设立、合同签订、变更、履行以及解除、投融资、购并、员工聘用、解聘以及商业秘密保护等重要经营环节，不能主动邀请律师提前介入，结果出现这里刚“灭完火”，那边又“着了火”。如此一来，企业把精力不是放在经营和健康发展上，而是放在 疲于应对各类诉讼、仲裁案件上。

建筑施工企业的法律风险主要来源于项目经理部，项目经理部是施工企业最基本的生产经营单位；项目经理部的法律风险常常体现在建设工程施工合同，材料、设备采购合同的签订、履行以及劳动用工、劳务分包等各个方面。而贯穿在项目经理部承包经营活动始终的建筑工程承发包双方的权利义务关系，则主要是通过建设工程施工合同来确定的。由于建筑市场实行的是先定价后成交的期货交易，其远期交割的特性决定了建筑行业的高风险性。因此，尽可能有效地防范和控制建设工程施工合同的法律风险是每个施工企业应该十分重视的问题。 本部分包括三个问题：

（一）建设工程施工合同风险的主要表现形式

（二）建设工程合同风险的分析和对策

（三）建设工程施工合同风险防范的措施

（一）建设工程施工合同风险的主要表现形式

建设工程施工合同风险的客观存在是由合同特殊性、合同履行的不稳定性、长期性、多样性、复杂性以及建筑工程的特点而决定的。 常见的建设工程合同风险分为三类：发包人（业主）资信的风险，外界环境的风险，工程本身涉及工程技术、工程承包价在履行中是赢利还是亏损、索赔和保险等方面的风险。

1．发包人（业主）的资信风险：主要是指发包人能否按照合同约定履行自己的义务，包括发包人项目手续的合法性、业主能否按照合同约定支付工程进度款、工程结算款，发包人是否是项目的真正业主以及发包人既往履约情况等等。

2．外界环境的风险：实际是建设工程合同的客观风险，包括天灾人祸以及市场波动、国家政策和法律的变化等。如钢材、商品混凝土、沥青等主要材料的市场价格变动；政府、国家政策和法律发生变化等影响项目顺利实施。这些风险是法律法规、合同条件以及国际惯例规定，其风险责任是合同双方无法回避的，例如FIDIC条款规定工程变更在15%的合同金额的，承包商得不到补偿。索赔事件发生后的28天内，承包商须提出索赔意向通知等，因此，这类风险可归类为工程变更风险、市场价格风险、时效风险等。

最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》对承包人

行使工程款优先权设置了一定限制的条件：（1）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人；（2）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失；（3）建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

3．工程技术、经济索赔等方面的风险：

主要源于建设工程施工合同履行中有关工程本身而产生的风险，如工程技术变更引发的工程量的变化，业主违约导致的经济索赔等。上述风险，业主常常会利用其有利的竞争地位和起草合同的便利条件，在合同中把相当一部分风险转嫁给承包人。主要表现有：合同存在单方面的约束性，不平衡的责权利条款，合同内缺少和有不完善的转移风险的担保、索赔、保险等条款，缺少因第三方造成工期延误或经济损失的赔偿条款，缺少对发包人驻工地代表或监理工程师工作效率低或发出错误指令的制约条款等。

（二）建设工程合同风险的分析和对策

从建设施工合同形成、履行过程来分，建设工程合同风险分为三个方面：（1）参与投标取得合同资格；（2）通过合同谈判进行正式签约；

（3）合同履行中的风险。 作为承包人，要充分利用有利于自己的因素，请教法律专业人士，力求使双方责权利关系平衡，没有苛刻的单方面约束性条件。

1．参与投标取得合同阶段

施工企业在投标前要深入了解发包人（业主）的资金信用、经营作风和签订合同应当具备的相应条件。了解的主要内容应包括有关设计的施工图，是否有计划部门立项文件、土地、规划、建设许可手续，应拆迁是否已到位，“三通一平”工作是否已到位等。从侧面调查了解业主资信情况，特别是该工程的资金到位率，如果是房地产开发单位最好应充分了解其以往工程招标签订的合同条款。在投标过程中，对招标人的招标文件进行深入研究和全面分析，正确理解招标文件，具体地逐条地确定合同责任，吃透业主意图和要求，全面分析投标人须知，详细勘察施工现场实地，仔细研究审查图纸，认真复核工程量，分析合同条款，并与项目经理部认真确定各个子项的单价和各项技术措施费用并制定投标策略，以减少合同签订后的风险。

有时业主会在未发中标通知书之前，提供条件苛刻的非示范文本合同草案，要求施工企业无条件全部接受，其合同条款往往把相当一部分风险转嫁给施工单位、缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款。由于此时施工企业所处的境地十分被动，因此要尽可能地了解各方面的可靠信息，坚持原则，运用政策法规尽可能修改完善，规避风险。

2．合同谈判及签约阶段

在取得建设工程合同资格后，施工企业应把主要精力转入到合同谈判签约阶段，其主要工作是对合同文本进行审查，结合工程实际情况进行合同风险分析，并采取相应对策以及最终签订有利的工程承包合同。

施工合同谈判前，承包人应明确专门的合同管理机构如经营处，负责施工合同的审阅，根据发包人提出的要求，逐条进行研究，实施监督、管理、控制。在合同实质性谈判阶段，谈判策略和技巧是极为重要的，应选择有合同谈判能力和有经验的人为主进行合同谈判。

通过合同谈判，使合同能体现双方的责权利关系平衡，尽量避免业主单方面苛刻的约束条件，并相应提出对业主的约束条件。虽然合同法赋予合同双方平等的法律地位和权力，但在实际的经济活动中，绝对的平等是不存在的。权利还要靠自己去争取，如有可能，应争取合同文本的拟稿权。

对业主提出的合同文本，应对每个条款都作具体的商讨，切不可把自己放在被动的地位。在这个阶段可以要求具有建筑专业知识的律师参与，共同把好签约关。

3．合同履行中的风险防范

合同签订只是双方合作的开始，合同中约定的双方权利义务以及签约目的的实现，最终要通过合同履行来完成。而合同履行是一个比较漫长的过程，在合同履行过程中，常常会出现合同部分条款的变更、合同解除甚至终止等情况。

作为施工企业，如果说在合同签订时是被动的，那么在合同签订后、进场施工将变成主动。作为业主、发包人总是希望承包人能尽快按质按量完成项目施工。因此，这时的施工企业要充分利用自己的优势，对合同履行中涉及权利义务变化的证据要积极搜集，整理和完善索赔、签证资料的工作，力求使自己权利最大化。这也是建设行业的低中标、