关于施工合同汇总8篇
在人民愈发重视法律的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编整理的施工合同8篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
施工合同 篇1甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议:
第一条:工程承包范围
1.1工程地点:北京市顺义区南法信镇。
1.2承包范围:北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
第二条:工程承包方式及合同单价
2.1工程承包方式:本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)。
2.2合同单价:见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
第三条:工程承包内容
乙方工作内容包括但不限于以下施工工序:
母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
第四条:工期和工程进度
4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应,且不得影响其他专业的施工。阶段工期为:20xx年2月18日前地下结构完成,达到±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成,20xx年7月20日结构验交,转入装修阶段,20xx年12月20日竣工。
第五条:项目经理与技术负责人
5.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长(法人代理人)是: 李发友 ,技术负责人: 熊宗旭 。
5.2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的委托变更手续。
5.3施工中双方往来的信件,签署的有关法律意义的文书,包括变更设计的签认单,工程计价(结算)书,现场质量及数量签认单,除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名,否则,不具有法律效力。
第六条:工程质量
6.1乙方必须按设计文件,现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工,并受甲方管理人员的监督、管理,精心施工,工程质量必须达到优良标准,否则,甲方有权处以结算总价1~2%的经济处罚。
6.2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作,竣工交付及文件编制由甲方负责,乙方配合。
6.3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001:20xx质量管理体系标准、ISO14001:1996环境管理体系标准和GB/T28001:20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求,及时准确地报送有关资料,完成与此有关的各项工作。
第七条:协作与配合
7.1在协议实施过程中,临时便道由甲方负责,施工与生活用水由甲方给乙方指定水源,乙方负责用水设施;施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施,二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责(每个楼层设一个二级配电箱)。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。
7.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
7.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
7.4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。
7.5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益,对乙方进驻现场人员的工资,由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资,也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作,都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。
第八条:月计价(结算)及拨款
8.1本合同工程每月20~30日期间进行计价(结算)。计价(结算)时甲方预扣计价(结算)款的10%作为质量保证金,工程竣工后返还5%,缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。
计价(结算)工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量,确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下,并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)且未得到业主支付,则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中,甲方不再另行支付。
8.2乙方在进行当月计价结算前,必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续,办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制,并复印若干份送财务、计划及乙方各一份,审核后按本协议的有关约定方可付款。
8.3本工程实行工序单价包干,数量当月认定,当月计价(结算)的方式。
8.4为了保护民工的权益,乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放,乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放,当甲方认为有必要时也可以直接代发;但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时, ……此处隐藏10466个字……七、合同的终止:
1、本合同解除或本合同履行完毕,本合同即自行终止。
八、合同的生效:
1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。
2、补充合同与本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
九、解决合同纠纷方式:
本合同履行期间,双方发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方同意由仲裁委员会进行了仲裁,若未达成,仲裁协议交当地法院裁决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇8甲方: 建筑装饰工程施工合同(范本)
合同编号:YF-(对方名称缩写)-001
签定地点:
乙方:
签定时间:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,甲方同意将本工程托付乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权力和义务,经双方协商,达成如下协议。
第一条工程概况装修网
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑结构:
第二条工程范围及承包方式
1、承包范围:
2、承包方式及内容:综合门户网站
第三条工程价款、结算以及支付方式
1、工程价款:工程采纳固定总价的方式计算工程价款,含税(不含税)总造价为人民币(包括二次设计费)万元,其中干挂石材幕墙部分约为㎡,单价:元/㎡,干挂异型部分约为㎡,单价:元/㎡,湿贴部分约为㎡,单价:元/㎡,以实际测算面积为准,工程价款的计算方式为以实际测算面积(竣工图纸面积)×相应合同单价,平面异型石材应按最大的边长计算,异型石材按延长米计算(或按展开面积计算)。装饰施工
2、预付工程款的数额、支付哨限及抵扣方式:甲方应当在双方签订合同后的一个月内(或开工前7天内)预付工程款30%(或20%),甲方不按约定预付,乙方向甲方发出要求预付通知,甲方收到通知后仍不按要求预付,乙方可在发出通知14天后停止施工,甲方应从约定应付之日起向乙方支付每天3‰的延付金,并按照合同约定承担违约责任,工程预付款在甲方拨付工程进度款过程中逐步抵扣,抵扣方式由双方协商确定。综合门户网站
3、工程进度款的支付方式、数额及期限:按月进度支付工程款,每个月10日前支付上月已完成工程量总造价的85%款项作为工程进度款,本工程竣工后的一个月内付至本工程总决算款的95%,剩余5%作为工程质量保证金待质保到期后一次性付清,甲方须按照双方的约定及时支付工程款,否则除应按照合同约定承担违约责任外,还应从约定应付之日起向乙方支付每天3‰的延付金,甲方支付工程款按照双方的约定逾期超过10日,乙方有权通知甲方停工,除本合同工期得以顺延外,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
4、工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式:(1)合同单价在合同签订以后,未经双方同意,任何一方不得改变。(2)施工中发生工程变更,乙方按照经甲方认可的变更设计文件进行变更施工,其中政府投资项目重大变更,需由甲方按基本建设顺序报批后方可施工。(3)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整垫片由乙方向甲方提出,经甲方审核同意后调整合同价款,合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款,合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款,合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经双方确认后执行,如双方不能达成一致垫片双方可提请工程所在地工程造价治理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决顺序绊豁。甲方收到变更工程价款报告,应当收到之日起14天内予以确认或提出协商意见,自变更工程价款报告送达之日起14天内,甲方未确认也未提出协商意见时,视为变更工程价款报告已被确认,确认增加的工程变更价款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。(4)甲方要求乙方完成合同以外的零星工程,乙方应当在接受甲方要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用资料和金额等向甲方提出施工签证,甲方签证后施工,零星工程所产生的工程款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。
5、工程竣工价款的结算与支付方式、数额及期限:工程竣工后,乙方应当在10日内向甲方提交竣工结算报告及工程决算资料,甲方收到结算报告及结算资料后28天内进行审核,并提出审核意见,双方意见达成一致后,绊豁工程结算手续,甲方向乙方支付协议约定的工程款。甲方收到乙方提交的竣工结算报告及工程决算资料后28天内未进行答复垫片该竣工结算文件视为甲方认可,并作为双方结算工程价款的依据。装饰施工
6、工期提前或延后的奖惩办法:
第四条工程工期
1、工程开工日期为年月日,竣工日期年月日,工期为天,因大风、雨雪天气、停电等不可抗具的情况不能施工时以甲、乙双方根据工地实际情况签定开工报告上的开工日期为准。
2、开工后,由于甲方土建和其他承包方原因,致使乙方不能正常施工,除工期顺延外,超过三天时,甲方应按每日元的标准向乙方支付停工损失,直至工程可以正常施工为止。
3、开工、竣工日期的函件及工作联系单、双方发文、变更签证等,作为合同附件具有同等法律效应。饰施工装
第五条工程质量等级
1、本工程要求质量等级为:合格
2、乙方应认真按照国家颁发现行的行业标准、工程设计图纸及甲方要求进行设计施工,并应接受甲方代表以及监理单位的检查、检验,乙方应为甲方代表以及监理单位检查提供便利条件,对不合格的部分按要求返工修告片并承担由自身原因导致返工修改的费用。
2、乙方根据工程实际需要和甲方的要求采购工程所需的资料(甲方供资料除外),材质必须符合国家标准并附有材质证明及合格证,并必须通过甲方代表及监理单位的质量认可,资料运到施工现场后,由乙方自行保管。
3、乙方严格按照GB/T-20xx《天然花岗石建筑板材》的行业标准选供合格的石材。
4、石材、施工等必须符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx的验收标准。
5、工程质量奖惩办法:
第六条工程量计算
1、乙方应当按照合同约定的方法和时间,向甲方提交已完工程量的报告,甲方接到报告后14天内核实已完工程量,并在核实前1天通知乙方,乙方提供条件并派人参加核实,甲方不按约定时间通知乙方,致使乙方未能参加核实,核实结果无效。
2、甲方收到乙方报告后14天内未核实完工程量,从第15天起,乙方报告的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。