实用的销售合同模板合集5篇
在人们的法律意识不断增强的社会，合同起到的作用越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的销售合同5篇，欢迎阅读与收藏。
销售合同 篇1
卖方：__________（以下简称甲方）
买方：__________（以下简称乙方）
甲乙双方本着友好协商的原则，兹就机器买卖事宜进行洽谈，甲方同意向乙方销售自家的机器设备，现签订如下协议，供双方遵守。
一、合同价款
本销售合同涉及的总金额为__________元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。
1、订约日先交付定金__________元整。
2、甲方必须在__________年________月________日前将后记的机器安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款，于交货时一次付清。
二、所有权转移
甲方于支付余款同时，应将后记机器的所有权移转予乙方。
三、标的
名称
规格
产地
数量
单价
四、甲方权利义务
1、在甲方尚未将机器交付予乙方之前，若有故障、毁损或遗失时，应由甲方负责。亦即乙方免除支付价金义务。
2、甲方保证后记机器所具有的性能与说明书相符，并在交付前先行试机，以证明其性能。
3、有关后记机器的品质、性能，由甲方对乙方保证，并以三年为限。在此期间，若非乙方的过失而发生自然故障，甲方负有赔偿损失及修理的义务。
五、乙方权利义务
机器有瑕疵，虽经甲方修复，而机器仍然无法操作，或其性能降低长达一个月，乙方可依据下列方式选择其一，向甲方提出要求。
1、换取同种类机器。其条件为乙方须就已使用该机器的时间长短支付货款，每一年乙方应支付甲方相当于第二条总金额五分之一款项。
2、退还机器。但甲方得扣除乙方使用机器所应付款项，其余定金退还予乙方。有关使用机器的时间，其计算方法则无论乙方是否使用，规定从第三条甲方交付机器日始至乙方提出退还机器要求之日止，为使用时间。
六、违约责任
乙方若未能在约定的日期前支付余额以交换机器，则甲方无需催告，本合同视同作废，甲方得将该机器搬回。有关前述甲方的机器搬运费、安装费、以及搬回时所需的一切费用，应由乙方负担。甲方除上述权利外，尚可将定金没收，作为损害赔偿。
七、其他
1、本合同一式________份，当事人及见证人各执一份为凭。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
3、因履行本合同发生争议，双方应协商优先，协商不成的再向甲方所在地的人民法院起诉。
甲方：
地址：
联系方式：
签约时间：_________年_______月_______日
乙方：
地址：
联系方式：
签约时间：_________年_______月_______日
销售合同 篇2
甲方(购方)：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
乙方(销方)：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
品 名规格单位数量单价(元)金额(元)备注
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。
甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限：
1.甲方在____年____月____日前付定金________元;
2.采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元; ____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。
3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：
1.中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值____%的.违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____ %的违约金。
乙方责任：
1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付____ %的违约金。
2.所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方：________________________
代 表 人：________
开户银行：________
帐号：____________ ____年__月__日 乙方：________________________ 代 表 人：________
开户银行：________
帐号：____________ ____年__月__日
销售合同 篇3
20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。
案情回顾
邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。
法律分析
关于乙方是否有逾期交房的违约行为。
甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。
关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。
根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时，已逾期交房超过90日，根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。
综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元
法条链接
《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”；第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”
销售合同 篇4
合同编号：____________
甲方：_____________________乙方：_____________________
电话：_____________________电话：_____________________
地址：_____________________地址：_____________________
邮编：_____________________邮编：_____________________
一、合同累计金额（人民币大写）：______________________________
二、合同内容：________________________________________________
三、甲方条款
1．甲方从乙方购置的____产品是____有限公司注册之版权产品，该产品的知识产权包括商标权及软件版权属乙方所有。甲方购置乙方的____产品仅享有使用授权。
2．甲方遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定，尊重乙方的版权，不得以任何形式或手段解密该软件，并协助乙方追究与____软件有关的侵权行为。
3．甲方应保证运行____软件的软硬件环境，满足所购置软件对运行环境的基本要求。
4．甲方获得的____软件授权，仅限于甲方本单位在同一办公区域范围内使用。
5．甲方用于购置____软件使用授权的所有款项应通过银行一次付清。
6．甲方至____年____月之前免交____软件升级费．
四、甲方特殊事项说明：__________________________________________
五、乙方条款
1．乙方向甲方转让____软件后，对甲方负责软件的培训，每一专业软件免费培训二人。
2．乙方售出的软件产品受《计算机软件保护条例》保护，乙方有权追究甲方对乙方产品所进行的侵权行为，并保留诉讼权利。
3．经与甲方协商并获甲方同意，乙方可将甲方使用____软件的成果用于____软件的推广宣传活动中。
4．乙方对甲方所购置的____软件承担免费维护服务。
5．乙方售出的软件产品若有新版升级软件上市时，甲方应遵照乙方届时公布的办法办理升级，升级时应将本合同交乙方验证。
6．乙方保证____软件符合宣传广告材料所载明的功能规格得以实现。
六、乙方特殊事项说明：____________________________________________
甲方代表人：______________________
版权单位：________________________
甲方单位（盖章）：________________
联系人：__________________________
乙方单位（盖章）：________________
电话： ___________________________
开户行：__________________________
乙方代表人： _____________________
帐号： ___________________________
付款方式： _______________________
签署地点： _______________________
签署日期： _______________________
销售合同 篇5
甲方：西安绿园物工生程限公司 有 签订 地：﹍点﹍﹍ 乙方：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ 签订时间： ﹍﹍﹍﹍
为了甲方研制开将的发SXSDO保健、化品妆品用SO专营养D应用于SO酶保D、化妆品健的发开与产中生，使其到广泛应用，从得而提高们人生的活质，量经、甲乙双协商方致一同意订签本合。同
一、甲为方XSOSD保品、化妆健品用专SOD养酶营生产商，负的供责乙方给SDO健品保及妆化品发开生与所需产S的SXO保D健、品化妆专用S品O营养D，酶按并产品相的关标准质保保。量
二、方乙为SOD保健品化妆品的开发生产商、，承担并SDO相保关健品、妆化的开发及品生产。
三、方甲许允方在相乙的S关D保健品O、化妆及其品外包上使用装“SXOSD专”用商标，不另行收再取标商用使费。
四、XSOD保S健品、妆品专用SOD营化酶养质量的活性（U以）为标准每，克1000±02个酶活0位（U单g）/，销售单价为__元_克（/含不税）。
五、方乙收甲方接SXSD保健品、化妆品O用专ODS养酶的同营时支付甲的方全额款货（金现或账）。转
六、交（提）货点：地﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍七、本同有合效 期 年自双，方字签章盖日之生效。起
八、本同一式合份，肆、甲双乙方各执贰份共同，守遵定，约任方何违的约都将，担承法责律。任
九、合本如有未尽事同宜，甲乙双方本互惠互利着原则协的商决，如解及到其涉法它律法规问，由甲题所在方有地部门关仲裁。
甲 ：西安绿园方生工物有限程公司
法人表：（签代盖章）字
乙 ：方
法人表：（签代盖章）字
20xx年 x月x日
